Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego we Wrocławiu

kara umowna

kara umowna, pozwana wspólnota, miarkowanie kary umownej, gmina miejska, protokół przeglądu technicznego, wspólnota mieszkaniowa, budynek pozwanej wspólnoty, obniżenie kary umownej, strona pozwana wspólnoty mieszkaniowa, podstawa do miarkowania, zastosowanie kary, potrącenie, zastrzeżona kara, brak szkody, ocena zebranych dowodów, techniczny budynek, wysoka stopa procentowa, część opóźnień, niższa stopa, interes wierzyciela

kara umowna

kara umowna, dzień zwłoki, miarkowanie kary umownej, podwórze, pozwany, wierzytelność, zeznanie inspektora nadzoru, naliczenie kary umownej, wspólnota, remont klatki schodowej, podwykonawca, remont elewacji, praca dodatkowa, zwłoka powoda, zakończenie roboty, remont i docieplenie, elewacja kamienicy, wynagrodzenie za roboty budowlane, instalacja, parapet

kara umowna, pozwany, protokół odbioru, odbiór prac, wartość umowy, wykonanie pracy, elewacja, umowa, umowa strony, spółka cywilna, zwłoka, powodu wzajemnego, odbiór końcowy, odbiór częściowy, ściana, wierzytelność, wykonanie umowy, zakończenie pracy, powództwo wzajemne, rusztowanie

kara umowna, karta, pozwany, miarkowanie kary umownej, budowa odcinka drogi, pozwana spółka, przedmiotowa praca, spółka, całość umówionego wynagrodzenia, wysokość kary umowna, wada, uzasadniające miarkowanie, zapłata, przedmiot umowy, robota budowlana, warunki atmosferyczne, uwagę faktów, spoina, rozprawa strony, umowa o roboty

kara umowna, powodu wzajemnego, umowa, odstąpienie od umowy, pozwany, pozew wzajemny, odbiór prac, powództwo główne, powództwo wzajemne, wykonawstwo zastępcze, wykonawca zastępczy, zwłoka, umowa strony, przedmiotowa budowa, wynagrodzenie umowne, praca, robota budowlana, umowa o roboty budowlane, dzień opóźnienia, inwentaryzacja sprzętu

kara umowna, powodu wzajemnego, tkanina, powództwo główne, towar, pozwany, umowa, powództwo wzajemne, firma, wysokość kary umowna, mebel, miarkowanie kary umownej, niemiecki odbiorca, układ w postępowaniu upadłościowym, zakup, reklamacja, zapłata kary umowna, spółka, ogólny obrót, dłużnik

kara umowna, umowa, robota budowlana, dokumentacja projektowa, dach, pozwany, komin, opóźnienie, inwestor, wada, umowa o roboty budowlane, umowa z dniem, wykonywanie robót, etap robót, budowa, załącznik do umowy, warstwa podłogowa, budynek, praca, wydanie dokumentacji

kara umowna, pozwany, lokal, pozwana kara umowna, miarkowanie kary umownej, wada, zakończenie i odbiór robót, rozliczenie przedmiotu umowy, odbiór robót, termin zakończenia, zwłoka w usunięciu wady, komisja, wynagrodzenie umowne, umowa, praca, odbiór prac, spowolnienie procesu, termin odbioru, termin zakończenia robót, wykonanie remontu

kara umowna, koncepcja projektowa, opóźnienie w wykonaniu dzieła, wersja robocza, miarkowanie kary umownej, wspólnota mieszkaniowa, ukończenie dzieła, nadbudowa i rozbudowa, uzgodnienie projektu, rozbudowa kamienicy, uzyskanie warunków technicznych, wierzyciel, opracowanie, umowa, warunek techniczny przyłączenia, zapłata kary umowna, opóźnienie powódki, wykonanie zobowiązania, dłużnik, wspólnota mieszkaniowa nieruchomości

kara umowna, umowa, pozwany, faktura, praca dodatkowa, wartość umowy, wykonanie pracy, opóźnienie, wykonanie prac remontowych, odstąpienie od umowy, transza, praca remontowa, pieczęć, działalność gospodarcza, faktura zaliczkowa, montaż, instalacja, oświadczenie o odstąpienia, gładź na ścianach, opuszczenie budowy

kara umowna, pozwany, miarkowanie kary umownej, wartość całej umowy, wysokość zastrzeżonej kary, zmiarkowanie kary umownej, umowa, wada, uwagę faktów, budowa odcinka drogi, spoina, szkoda, przedmiotowa praca, spółka, usunięcie usterki, całość umówionego wynagrodzenia, praca, wysokość kary umowna, pozwana spółka, uzasadniające miarkowanie

kara umowna, kosztorys, pozwany, termin zakończenia, cena materiałów budowlanych, umowa, inwestor, elewacja domu, remont elewacji, termin zakończenia robót, odsetka ustawowa za opóźnienie, dzień zwłoki, wzrost cen materiałów, wynagrodzenie za całość, odbiór końcowy, rozpoczęty dzień, zmiarkowanie kary umownej, umowny termin, miarkowanie kary umownej, zakończenie remontu

kara umowna, robota budowlana, pozwany, umowa o roboty budowlane, możliwość miarkowania kary umownej, prace budowlane, siedziba w miejscowości, aneks, umowa ugody, dom, sprawa dziennika budowy, opóźnienie w budowie, wykonanie pracy, rażące wygórowanie, zarzut miarkowania kary umownej, wysokość kary umowna, marża, zawarta umowa o roboty, ustalony termin, wierzyciel

kara umowna, pozwany, harmonogram robót, powodowa spółka, potrącenie, podwykonawca, wartość umowy, występujące opóźnienie, miarkowanie kary, miarkowanie przez sąd, część urządzenia, wykwalifikowany pracownik, zwłoka w oddaniu, kara umowna z wierzytelnością, umowa, praca instalacyjna, miarkowanie odszkodowania, robota instalacyjna, praca, oddanie dzieła

kara umowna, aneks, wykonawca zastępczy, pozwany, umowa, droga osiedlowa, te sprawy, częsta praca, część pracy, tynk zewnętrzny, przyłącze kanalizacyjne, opóźnienie, praca, termin, wrzesień, obniżenie kary umownej, miarkowanie kary, płytka klinkierowa, wysokość kary, praca określona w umowach

kara umowna, strona powodowa, zgłoszenie robót do odbioru, przedmiot umowy, zwłoka, termin zgłoszenia, zmniejszenie kary umownej, przedmiot umowy do odbioru, termin, zmiarkowanie kary umownej, pozwany, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, wynagrodzenie brutto, wykonanie zobowiązania, zakończenie roboty, końcowa robota, nienależyte wykonanie, wada, rażące wygórowanie

kara umowna, powodowa spółka, umowa, kara umowna za opóźnienie, tabela płatności, opóźnienie w wykonaniu etapu, gotowość do odbioru, robota etapu, opóźnienie w realizacji etapu, podwykonawca, usterka, odbiór etapów, pozwana spółka, zakończenie realizacji, termin realizacji etapu, naliczenie kary umownej, odbiór robót, wykonanie robót dodatkowych, pozwany, zakończenie etapu

kara umowna, prawo budowlane, miarkowanie kary umownej, pozwany, umowa, remont, robota budowlana, usunięcie usterki, budowa, remont dachów, nienależyte wykonanie, wysokość szkody, wierzyciel, cena materiałów, garaż, istniejący obiekt budowlany, wymiana dachu, wysokość kary umowna, lukarna, wykonanie zobowiązania

kara umowna, umowy deweloperskie, umowa, ogrzewanie podłogowe, ugoda, cena lokalu, pozwany, umowy rezerwacyjne, opóźnienie, deweloper, lokal mieszkalny, zawarcie, zmiana ogrzewania, ustanowienie odrębnych własności lokali, wpłacona kwota, umowa ustanowienia odrębna własności, instalacja, miarkowanie kary umownej, proporcjonalny udział, wysokość kary umowna

kara umowna, strona powodowa, miarkowanie kary umownej, pozwany, wykonanie pracy, zapłata kary umowna, umowa, wyłączenie odpowiedzialności strony, front robót, opóźnienie strony, sposób wykonania prac, termin, sprawa dziennika budowy, zaawansowanie inwestycji, inwestor, wykonanie umowy, informacyjne przesłuchanie stron, umowny termin, zakończenie pracy, apelacja strony powodowej