Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego we Wrocławiu

kara umowna

kara umowna, elektroniczny protokół rozprawy, kradzież, umowa w trybie natychmiastowym, wierzyciel, szkoda, pozwany, umowa, umowa zlecenia, sklep, rozładunek towaru, zleceniobiorca, dłużnik, pozwana kara umowna, zleceniodawca, nienależyte wykonanie zobowiązania, towar na półki, nałożenie kary umownej, zastrzeżenie kary umownej, miarkowanie kary

kara umowna, umowa, garaże wielostanowiskowe, miejsce postojowe w garażu, elektroniczny protokół rozprawy, pozwany, wykonanie przedmiotu umowy, zwłoka w wydaniu, opóźnienie w zawarciu umowy, współwłasność, nieterminowe wydanie, kara umowna za zwłokę, lokal niemieszkalny, własność lokali, lokal mieszkalny i garaż, budynek, stopa referencyjna, umowa sprzedaży, naliczanie kary, wstępna cena

kara umowna, wada i usterka, pozwany, podwykonawca, naprawa gwarancyjna, usunięcie wady, usunięcie wad i usterek, umowa, miarkowanie kary umownej, usunięcie stwierdzonych wad, przekroczenie terminów, wykonanie zobowiązania, funkcjonowanie budynku, dzień opóźnienia, usuwanie usterki, termin usunięcia wad, nienależyte wykonanie, wartość prac, terminowe usunięcie, podstawa do miarkowania kary

kara umowna, trawnik, wartość umowy, umowa, kosztorys powykonawczy, umowa wiążąca strony, inwestor, usunięcie wady, powództwo główne, zmiarkowanie kary, funkcja kary umownej, ponowne wykonanie, powództwo wzajemne, pierwsza instancja, naliczanie kary umownej, pozew wzajemny, wysokość kary, wada usuwalna, podstawa do naliczania kary, pozwany

kara umowna, piwnica, mur oporowy, praca zewnętrzna, wada i usterka, usunięcie wady, miarkowanie kary umownej, warunki atmosferyczne, montaż grzejników, umowa, opóźnienie w usunięciu wady, opad, protokół odbioru, ściana, kotłownia, zastrzeżona kara umowna, usunięcie wad i usterek, termin, inwestor, protokół

kara umowna, usterka, podwykonawca, stwierdzone usterki, zastrzeżenie kary umownej, inwestycja, usunięcie wady, umowa, miarkowanie kary umownej, wykonawca zastępczy, zwłoka w usunięciu usterek, koszt zastępczego usunięcia wad, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, odbiór końcowy inwestycji, protokół, protokół odbioru końcowy, studnia, budowa, ubytek betonu

kara umowna, warstwa ścieralna, nawierzchnia, warstwa, nierówność, miarkowanie kary umownej, wada, nawierzchnia asfaltowa, umowa, oświadczenie o potrąceniu, podwykonawca, inwestor, frezowanie, pozwany, opóźnienie, protokół odbioru, wykonanie zobowiązania, odbiór robót, przedmiot umowy, wierzyciel

kara umowna, pozwany, miarkowanie kary umownej, usterka, umowa, budowa, nawierzchnia, reprezentant powoda, pracownik powoda, inwestycja, przedmiot umowy, dziennik budowy, gmina, prawo zamówień publicznych, opóźnienie, protokół, kierownik budowy, inwestor, pozwana kara umowna, kalkulacja

kara umowna, usunięcie wady, pozwany, usterka, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, wykonanie umowy, umowa, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki

kara umowna, drut, usterka, usunięcie usterki, usunięcie wady, pozwany, komisja, zwłoka w usunięciu wady, odbiór prac, kara umowna za zwłokę, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, wadliwy materiał, wykonanie pracy, wysokość kary umowna, zgłoszenie gotowości do odbioru, siatka ogrodzeniowa, wyznaczenie terminu odbioru, protokół, okres gwarancyjny

kara umowna, usterka, protokół, strona powodowa, umowa, konsorcjum, część biurowa, pozwany, usuwanie wad, protokół odbioru robót, wada przedmiotu umowy, wykonanie i przekazanie, okres rękojmi, miarkowanie kary umownej, usunięcie wady, prawo zamówień publicznych, przekazanie przedmiotu umowy, treść spornej umowy stron, opóźnienie w usuwaniu, dzień opóźnienia

kara umowna, oranżeria, czas nagrania, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, terminowe usunięcie, usunięcie wady, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, nieszczelność, okres gwarancji, przesiąkanie wody, wierzyciel, dach, budynek, elastyczne stosowanie, kara umowna za zwłokę, zapłata kary umowna, szczelina, protokół rozprawy

kara umowna, pozwany, miarkowanie kary umownej, wartość całej umowy, usterka, wysokość zastrzeżonej kary, zmiarkowanie kary umownej, umowa, wada, uwagę faktów, budowa odcinka drogi, spoina, szkoda, przedmiotowa praca, usunięcie usterki, całość umówionego wynagrodzenia, wysokość kary umowna, pozwana spółka, uzasadniające miarkowanie, zobowiązanie

kara umowna, zatoka autobusowa, usterka, zwłoka w usunięciu wady, poprzedzające wydanie, usunięcie wady, wydanie wyroku, okres rękojmi, pozwana kara umowna, pozwany, pobrana kara, studzienka ściekowa, dzień zwłoki, odsetka, miarkowanie kary umownej, umowa łącząca strony procesu, wartość ofertowa, wysokość kary umowna, opóźnienie od kwot, województwo

kara umowna, usunięcie wady, usterka, wykonanie roboty, usunięcie usterki, szambo, robota budowlana, umowa, potrącenie, wykonanie zastępcze, kara umowna za opóźnienie, protokół, budowa boiska, nota, okres rękojmi za wady, protokół końcowy, wyciek, okres rękojmi, protokół z dni, przedmiot odbioru

kara umowna, miarkowanie kary umownej, przedmiot umowy, wada i usterka, wysokość zastrzeżonej kary umowna, umowa, pozwany, osad, zwłoka w usunięciu wady, dzień zwłoki, zgłaszanie usterek, usunięcie wady, minimalny nakład, zasadność miarkowania, rozmiar obowiązków, osiągnięcie celu umowy, praca naprawcza, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, nakład kosztów

kara umowna, nawierzchnia, boisko wielofunkcyjne, budynek zaplecza, umywalka, miarkowanie kary umownej, inspektor nadzoru inwestorskiego, powódkę kary, protokół odbioru końcowy, zwłoka, budowa, pozwany, dziennik budowy, naprawa, wykonanie zobowiązania, usterka, protokół, wykonanie nawierzchni poliuretanowej, wykonanie przedmiotu umowy, kompleks boisk sportowych

kara umowna, usterka, nadleśnictwo, usunięcie wady, zwłoka w usunięciu wady, pozwany, praca poprawkowa, umowa, przedmiot umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, budowa, odbiór końcowy, termin zakończenia robót, protokół, wada stwierdzona przy odbiorze, dzień zwłoki, wysokość kary umowna, termin usunięcia usterek, aneks, naliczenie kary umownej

kara umowna, usterka, usunięcie usterki, protokół odbioru, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, protokół, pozwany, usunięcie wady, zapłata kary umowna, brak i usterka, nieterminowe usunięcie, fakt wystąpienia szkody, dłużnik z obowiązku, termin usunięcia, usuwanie usterki, żądanie kary umownej, odbiór techniczny, roszczenie o zapłatę kary, guz

kara umowna, budowa, udostępnienie terenu budowy, teren, umowa, wiata, pozwany, miarkowanie kary umownej, plac budowy, odstąpienie od umowy, umowa o roboty budowlane, kara umowna za opóźnienie, naliczenie kary umownej, słup nośny, rozpoczęcie robót, konstrukcja, stacja paliwa, zadaszenie stacji, naliczanie kary umownej, montaż